Voorwaarden Nova Project

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. BVP: de Branchevereniging Projectinrichting, statutair gevestigd te Delft, aan Adama van Scheltemaplein 45, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40507932;  
2. BVP-voorwaarden: onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;  
3. Nova Project BV: een aangesloten lid van de BVP;  
4. Wederpartij: de rechtspersoon, organisatie of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een overeenkomst is aangegaan of wil aangaan met Nova Project BV of voor wie Nova Project BV een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;  
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Nova Project BV en de wederpartij;  
6. Schriftelijk: schriftelijk of via de e-mail;  
7. Locatie: de locatie waar Nova Project BV in opdracht van de wederpartij werkzaamheden uitvoert, dient uit te voeren of heeft uitgevoerd;  
8. Opgeleverde: de goederen en/of werkzaamheden die Nova Project BV in het kader van de overeenkomst heeft opgeleverd.  

Algemeen

Artikel 2

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze BVP-voorwaarden van toepassing op alle offertes van Nova Project BV, op alle overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen de wederpartij en Nova Project BV. Deze BVP-voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Nova Project BV als dienstverlener / adviseur optreedt, alsmede op aannemingsovereenkomsten voor zover Nova Project BV als aannemer optreedt.  
2. Afwijkende voorwaarden verbinden Nova Project BV slechts als Nova Project BV deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.  
3. In geval van strijd tussen deze BVP-voorwaarden en voorwaarden van de wederpartij, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden van de wederpartij, dan prevaleert de inhoud van de BVP-voorwaarden.  
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in de BVP-voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze BVP-voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Nova Project BV vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.  
5. Indien Nova Project BV niet steeds strikte naleving van deze BVP-voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Nova Project BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze BVP voorwaarden te verlangen.  
6. Deze BVP-voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de versie van de BVP-voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  

Aanbod

Artikel 3

1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, offertes en de in publicaties van Nova Project BV voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, ook indien in een aanbod of offerte een bepaalde geldigheidsduur is opgenomen. Gegevens uit drukwerk, verstrekt door of namens Nova Project BV, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Nova Project BV gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.  
2. Het aanbod of de offerte is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte informatie, gegevens, tekeningen en dergelijke, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Nova Project BV opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Nova Project BV zijn aanbod of offerte baseert. Indien blijkt dat de door de wederpartij opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de wederpartij in rekening worden gebracht.  
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, omvat de aanbieding niet de verhuizing van meubilair, het afdekken van vloeren en de reparaties aan vloeren en wanden die voor de uitvoering van de aangeboden werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk zijn. Indien de wederpartij wenst dat voornoemde additionele werkzaamheden worden uitgevoerd, dan worden de extra kosten die daaruit voortvloeien, waaronder arbeidstijd en materialen, aan de wederpartij in rekening gebracht.   
4. De aanbieding is gebaseerd op de omstandigheid dat ondervloeren blijvend droog, vormvast en bezemschoon ter beschikking van Nova Project BV worden gesteld.  
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nova Project BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.   
6. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden Nova Project BV niet.  
7. Nova Project BV heeft het recht zijn prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Derhalve gelden vermelde prijzen en tarieven niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.  
8. Vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.  

Totstandkoming en annulering van de overeenkomst

Artikel 4

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Nova Project BV.
2. De wederpartij is aan de overeenkomst gebonden. Indien de wederpartij de overeenkomst (gedeeltelijk) annuleert, dan heeft Nova Project BV het recht het volgende aan de wederpartij in rekening te brengen:
   1. Alle reeds uitgevoerde (voorbereidende) werkzaamheden;  
   2. Alle reeds ingekochte materialen en goederen;  
   3. De eventuele annuleringskosten die Nova Project BV aan een derde partij dient te betalen;
   4. Winstderving.  
3. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 20% van de totale overeengekomen prijs te bedragen. Nova Project BV behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.  

Prijswijziging

Artikel 5

1. Nova Project BV is na het tot stand komen van de overeenkomst gerechtigd, indien voor de    oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, zoals, maar niet beperkt tot, verhoging van arbeidskosten, vervoerskosten en inkoopprijzen, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen aan te passen. Nova Project BV zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan. Een dergelijke prijsverhoging geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) kosteloos te ontbinden.  

Uitvoering van de overeenkomst  

Artikel 6.  

1. Nova Project BV heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de wederpartij, derden in te schakelen.  
2. Nova Project BV is nimmer verantwoordelijk voor de conditie of kwaliteit van bestaand werk, waaraan of waarop werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden of zijn uitgevoerd.   

Afwijkingen  

Artikel 7.

1. Indien de overeenkomst de levering van speciale stoffen (zgn. “specials”) omvat, dan wordt de hoeveelheid door Nova Project BV geleverd product geacht voldoende in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheid te zijn indien het verschil tussen de geleverde hoeveelheid en de overeengekomen hoeveelheid minder dan 5% is, met dien verstande dat de wederpartij verplicht is maximaal 5% meer of minder te ontvangen en te betalen.  
2. Kleurverschillen en/of kleurveranderingen onder invloed van zonlicht of andere omstandigheden met betrekking tot stoffen en andere materialen alsmede afwijkingen in overige eigenschappen, welke binnen de in de bedrijfstak voor het desbetreffende product aanvaarde marges vallen of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen toerekenbare tekortkoming voor Nova Project BV op.   
3. Indien aan de wederpartij een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond, dan dient dit slechts te worden aangemerkt als een indicatie en kunnen daaraan geen rechten worden ontleed. Een gering verschil tussen een monster, model of voorbeeld en de geleverde goederen levert niet een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Nova Project BV op.    

Opleveringstermijn  

Artikel 8.

1. Een vermelde opleveringstermijn geldt slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven opleveringstermijnen, door te late levering door zijn leverancier, transportschade, diefstal of welke oorzaak dan ook en de wederpartij  is mitsdien ook bij afwijking van de opleveringstermijn verplicht het opgeleverde te accepteren. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.  
2. Een eventueel op overschrijding van de opleveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.   
3. Een opleveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Nova Project BV zijn, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Nova Project BV is en de ruimte waarin goederen zal worden geplaatst, dan wel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd schoon en leeg ter beschikking van Nova Project BV is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
4. Iedere overeenkomst wordt door Nova Project BV aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Nova Project BV is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van Nova Project BV voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens Nova Project BV. Nova Project BV is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.  
5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed.  

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de wederpartij  

Artikel 9.

1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nova Project BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nova Project BV worden verstrekt.  
2. Indien de door de wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de wederpartij.  
3. De wederpartij is gehouden Nova Project BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.  
4. De wederpartij zorgt na voorafgaand overleg met Nova Project BV ervoor dat Nova Project BV tijdig over het door Nova Project BV benodigde kan beschikken, zoals onder andere over:  
   1. De voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals het bestek, vergunningen,  ontheffingen en beschikkingen) één en ander op aanwijzing van Nova Project BV;
   2. De locatie tijdig toegankelijk is voor Nova Project BV en voor de transportmiddelen waarmee de goederen afgeleverd worden;  
   3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen;
   4. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor het werk benodigde energie;
   5. Voldoende licht;  
   6. Warmtebronnen;  
   7. Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.  
5. De benodigde elektriciteit, gas en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van de wederpartij.  
6. De wederpartij dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Nova Project BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.  
7. De wederpartij stelt kosteloos bouwvoorzieningen, zoals goederen-, personen- en bouwliften, hijskranen, steigervoorzieningen alsmede een afgesloten ruimte, indien deze op de locatie aanwezig zijn, ter beschikking aan Nova Project BV.
8. Het personeel van Nova Project BV heeft toegang tot de op of bij de locatie aanwezige toiletlokalen en schaftgelegenheid.  
9. De wederpartij zorgt voor de orde en veiligheid op de locatie en is aansprakelijk voor tekortkomingen  met betrekking tot het op de locatie aanwezige materieel.  
10. Indien Nova Project BV als onderaannemer werkzaamheden voor de wederpartij uitvoert, dan dient de wederpartij gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een CAR-verzekering te hebben afgesloten waarin o.a. de locatie, de werkzaamheden van Nova Project BV, de medewerkers van Nova Project BV en de gereedschappen en hulpmiddelen van Nova Project BV meeverzekerd zijn. Op verzoek van Nova Project BV dient de wederpartij een bewijs van deze verzekering aan Nova Project BV te verstrekken. 
11. Tenzij anders vermeld, gaat het aanbod van Nova Project BV bij sloop altijd uit van één laag, niet asbest houdende vloerbedekking.   
12. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat uitvoering van de werkzaamheden op de locatie, behoudens andersluidende afspraak, kan plaatsvinden op normale werkuren (maandag t/m vrijdag tussen 6.00 uur en 18.00 uur).  
13. Indien de wederpartij toegangsmiddelen, zoals een toegangspas, aan Nova Project BV verstrekt, dan garandeert de wederpartij bevoegd te zijn de toegangsmiddelen aan Nova Project BV ter beschikking te stellen. Bij verlies of diefstal van een toegangsmiddel zal Nova Project BV de wederpartij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan, zoals schade door diefstal van goederen, beschadiging van goederen of voor huisvredebreuk. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de zaken op de locatie.   
14. De wederpartij vrijwaart Nova Project BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan aan Nova Project BV toerekenbaar is.  
15. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Nova Project BV die voortvloeien uit deze  BVP voorwaarden, de overeenkomst of wet- of regelgeving niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of indien de wederpartij onrechtmatig jegens Nova Project BV handelt, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Nova Project BV daardoor lijdt en voor alle extra kosten die Nova Project BV daardoor dient te maken, waaronder omzetverlies en wachttijd, en is Nova Project BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  
16. Ingeval twee of meer wederpartijen gezamenlijk een opdracht hebben verleend aan Nova Project BV, dan zijn die wederpartijen hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de aan Nova Project BV verschuldigde bedragen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst. 

Risico  

Artikel 10.

1. Vanaf het moment van de aflevering van de goederen op de locatie zijn de goederen voor risico van de wederpartij, waaronder het risico van verlies of diefstal van en door derde veroorzaakte schade aan de goederen.   

Meerwerk en extra kosten  

Artikel 11.

1. Nova Project BV heeft het recht extra kosten, zoals extra arbeidsuren en de inkoop van extra materialen en goederen, aan de wederpartij in rekening te brengen indien:
   1. De overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt uitgebreid of gewijzigd, waaronder het verzoek om werkzaamheden of goederen die niet in de offerte of het aanbod van Nova Project BV zijn omschreven;  
   2. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de wederpartij aan zijn verplichtingen dan wel veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door de wederpartij;
   3. Er sprake is van omstandigheden die leiden tot extra kosten en/of extra werkzaamheden voor Nova Project BV;
   4. De locatie niet over de eigenschappen beschikt waarvan Nova Project BV bij het uitbrengen van zijn aanbod/offerte is uitgegaan;
   5. Nova Project BV extra werkzaamheden dient uit te voeren doordat de wederpartij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Nova Project BV.
2. Indien er sprake is van door de wederpartij gewenste extra of gewijzigde werkzaamheden die leiden tot extra kosten, dan stelt Nova Project BV de wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis van de extra kosten.  
3. Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.  
4. Na de oplevering kan de wederpartij geen aanspraak meer maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden en is Nova Project BV niet aansprakelijk voor gebreken aan het werk.  

Oplevering  

Artikel 12.

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
   1. Wanneer Nova Project BV, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
   2. Na verloop van vijf dagen nadat Nova Project BV aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen en/of heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren;
   3. Bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Het opleverdossier zoals omschreven in artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek (BW) is niet van toepassing. Aan de wederpartij wordt bij de oplevering geen opleverdossier verstrekt.
3. Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
4. Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk binnen de termijn genoemd in artikel 12.1 sub. b. mededeling te doen aan Nova Project BV, onder opgave van redenen hiervan.  
5. Nova Project BV spant zich maximaal in de door de wederpartij gemelde gebreken die aan Nova Project BV zijn toe te rekenen zo spoedig mogelijk nadat Nova Project BV in kennis is gesteld van de gebreken te herstellen.   
6. Na de oplevering kan de wederpartij geen aanspraak meer maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden en is Nova Project BV niet aansprakelijk voor gebreken aan het werk.

Facturatie en betaling  

Artikel 13.

1. Facturen worden via de e-mail naar de wederpartij gestuurd.  
2. Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Nova Project BV behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde wederpartijen slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. Nova Project BV is gerechtigd, indien hij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.  
3. Ingeval van een aannemingsovereenkomst dient de wederpartij steeds binnen acht dagen na dagtekening van een hiertoe door of vanwege Nova Project BV gedaan schriftelijk verzoek tot  betaling over te gaan zonder aftrek of verrekening. Tenzij partijen anders overeenkomen omvat de  aanneemsom de navolgende betaalmomenten:
   • 1/3 deel bij het aangaan van de overeenkomst;
   • 1/3 deel bij het gereed zijn van 50% van de werkzaamheden;
   • 1/3 deel bij het gereed zijn van 100% van de werkzaamheden.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij direct in verzuim en is de wederpartij aan Nova Project BV vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag  vermeerderd met btw, met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro) en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.  
5. Korting voor vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van het opgeleverde, de in de BVP- voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is Nova Project BV gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn veroorzaakt.  
6. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij, of indien op roerende of onroerende zaken van de wederpartij, beslag wordt gelegd, zal Nova Project BV het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder tussenkomst van de rechter en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van Nova Project BV op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Nova Project BV ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.  

Klachten  

Artikel 14.

1. Iedere klacht ter zake van onvolledige of onjuiste oplevering dient direct, doch uiterlijk, op straffe van verval van rechten, binnen vijf dagen na de oplevering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan Nova Project BV.  
2. De verplichtingen van Nova Project BV bij tekortkomingen ten aanzien van geleverde goederen is beperkt tot het, naar keuze van Nova Project BV, vervangen of repareren van de geleverde goederen of het (gedeeltelijk) crediteren van de prijs voor de goederen. De aansprakelijkheid van Nova Project BV is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.  
3. Indien opslag volgens afspraak tussen partijen door de wederpartij wordt verzorgd en daarbij ondeskundige en/of foutieve behandeling of opslag van het geleverde plaatsvindt, doet zulks elke verplichting tot vervangen of vergoeding door Nova Project BV vervallen. Onder foutieve behandeling of opslag wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen opslag in een ruimte welke kouder dan 5 °C of boven 40 °C is.  
4. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn (betalings)verplichtingen jegens Nova Project BV, noch komt de wederpartij het recht toe deze (betalings)verplichtingen op te schorten.  
5. Het bewijs van het feit, dat de goederen waarover wordt geklaagd, dezelfde zijn als welke door Nova Project BV zijn geleverd zal door de wederpartij moeten worden geleverd.  
6. De wederpartij dient Nova Project BV te allen tijde de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken.  
7. Een klacht over het opgeleverde wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen indien tijdens het onderzoeken van de klacht blijkt dat:  
   1. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
   2. Zonder voorafgaande toestemming van Nova Project BV door de wederpartij en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het opgeleverde zijn uitgevoerd;
   3. Voorschriften of instructies ten aanzien van het opgeleverde niet zijn nageleefd;
   4. Schade aan het opgeleverde ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, schoonmaakmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en vocht;
   5. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of goederen die niet door Nova Project BV zijn
   6. geleverd of van werkzaamheden die niet door Nova Project BV zijn uitgevoerd.
8. Indien Nova Project BV oordeelt dat de klacht over het opgeleverde terecht is, dan dient de wederpartij Nova Project BV de mogelijkheid te geven binnen een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de wederpartij Nova Project BV deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door Nova Project BV vergoed.  

Overmacht         

Artikel 15.

1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten heeft Nova Project BV, indien hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Nova Project BV, zonder dat Nova Project BV tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds (op)geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.  
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Nova Project BV onafhankelijk – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, boycot, werkstaking, onwerkbare dagen, transportmoeilijkheden waaronder stakingen, verkeerscalamiteiten en autopech, cybercriminaliteit, e-mailstoring, brand en/of storing in het bedrijf van Nova Project BV of in dat van één of meer van zijn leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Nova Project BV de overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren en overheidsmaatregelen.  

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang  

Artikel 16.

1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Nova Project BV, totdat de wederpartij alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) volledig heeft betaald.   
2. Nova Project BV heeft het recht de goederen te allen tijde te (doen) inspecteren. De wederpartij verplicht zich aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen, zolang de wederpartij niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.   
3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan, mag de wederpartij de goederen niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.  
4. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nova Project BV veilig te stellen.  
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Nova Project BV niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Nova Project BV gerechtigd alle goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Nova Project BV op volledige schadevergoeding.  
6. De wederpartij dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Nova Project BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient Nova Project BV of een door Nova Project BV ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de goederen zich bevinden. Nova Project BV is onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door Nova Project BV geleverde goederen tot zich te nemen.  
7. Alle kosten die Nova Project BV maakt om de goederen op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de wederpartij.  
8. Indien de wederpartij weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de wederpartij Nova Project BV daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de wederpartij onmiddellijk Nova Project BV daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de goederen eigendom zijn van Nova Project BV.  
9. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt doordat Nova Project BV een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de geleverde goederen terugneemt.  
10. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Nova Project BV toekomende rechten onverlet.  

Intellectuele eigendomsrechten  

Artikel 17.

1. Indien de wederpartij van Nova Project BV werken, zoals tekeningen, modellen en dergelijke, ontvangt ten behoeve van diens werkzaamheden, dan is de wederpartij verantwoordelijk voor het juist behandelen, bewaren en opslaan daarvan. Zodra het voor de wederpartij niet meer noodzakelijk is om bedoelde werken onder zich te houden, zullen deze aan Nova Project BV worden geretourneerd.  
2. Nova Project BV behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor, ter zake van door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d. Met name geldt het vorenstaande in dit artikel voor de zgn. “specials”. Deze rechten blijven aan Nova Project BV toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan Nova Project BV toebehorende intellectuele eigendomsrechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende akte.  
3. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van Nova Project BV noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan Nova Project BV te worden geleverd.  
4. De wederpartij dient de intellectuele eigendomsrechten van Nova Project BV te allen tijde te respecteren. Indien de wederpartij in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Nova Project BV, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Nova Project BV daardoor lijdt, waaronder gevolgschade en omzetverlies.  
5. De wederpartij verklaart dat de door of namens de wederpartij geleverde of terbeschikkinggestelde zaken geen inbreuk maken op welke vorm van intellectuele eigendom van derden dan ook en vrijwaart Nova Project BV voor alle aanspraken en schaden ter zake.  

Aansprakelijkheid en verjaring  

Artikel 18.

1. Nova Project BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
   2. Enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld.
2. Nova Project BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de wederpartij of van derden, veroorzaakt door goederen achtergelaten op de locatie.  
3. Nova Project BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verborgen omstandigheden op de locatie.  
4. Indien de uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens, berekeningen en stukken, dan is de wederpartij onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. Nova Project BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de wederpartij aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de wederpartij gegeven instructies. De wederpartij vrijwaart Nova Project BV tegen alle aanspraken ter zake.  
5. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door verkeerd of ondeskundig gebruik van het opgeleverde of door verkeerd en/of ondeskundig onderhoud van het opgeleverde.  
6. Indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Nova Project BV ten aanzien van een gebrek aan het opgeleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.  
7. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Nova Project BV, maakt.  
8. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan Nova Project BV werkzaamheden verricht.  
9. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor schade doordat een vergunning die benodigd is voor de werkzaamheden of het opgeleverde niet wordt verleend, wordt ingetrokken of niet (tijdig) is aangevraagd.  
10. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
11. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor aanspraken/vorderingen van derden die voortvloeien uit (geluids)overlast die ervaren wordt door het opgeleverde of tijdens of na afloop van de werkzaamheden.  
12. Nova Project BV is niet aansprakelijk voor kosten en schades die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens of zaken.  
13. Op de overeenkomst is artikel 7:758 lid 4 BW niet van toepassing.  
14. Aansprakelijkheid van Nova Project BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.  
15. Indien ondanks het bepaalde in deze BVP-voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Nova Project BV mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de wederpartij betaald heeft voor het gedeelte van het opgeleverde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
16. De aansprakelijkheid van Nova Project BV is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Nova Project BV uitkeert.  
17. De wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van schadebeperkende maatregelen.  
18. De wederpartij vrijwaart Nova Project BV voor vorderingen die derden tegen Nova Project BV instellen ter zake van voorvallen waarvoor Nova Project BV niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De wederpartij is gehouden Nova Project BV op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schades die voor Nova Project BV mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.  
19. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van 6 maanden na de oplevering.  
20. Indien de wederpartij goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Nova Project BV ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Nova Project BV ter beschikking zijn gesteld, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.  

Opschorting en ontbinding  

Artikel 19.

1. Nova Project BV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
   1. Nova Project BV bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
   2. De wederpartij zijn verplichtingen jegens Nova Project BV niet is nagekomen;
   3. De omstandigheden waarin de werkzaamheden op de locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
   4. Na het sluiten van de overeenkomst Nova Project BV ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen jegens Nova Project BV niet zal nakomen.
2. Nova Project BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.  
3. Voorts is Nova Project BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  
4. Nova Project BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan de wederpartij wordt verleend, indien de wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.  
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Nova Project BV de nakoming van de verplichtingen opschort, dan worden alle reeds geleverde goederen en uitgevoerde werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht.  
6. Nova Project BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

Vervaltermijn  

Artikel 20.

1. Voor zover in deze BVP-voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de  wederpartij uit welke hoofde ook jegens Nova Project BV in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop  de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.  

Nederlands recht  

Artikel 21.

1. Op alle overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Nova Project BV en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing, ook indien werkzaamheden buiten Nederland zijn uitgevoerd of indien de wederpartij buiten Nederland gevestigd is.  

Bevoegde rechter    

Artikel 22.

1. Indien Nova Project BV en de wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen dat arbitrage niet van toepassing of indien dat volgt uit artikel 23, dan wordt het geschil tussen Nova Project BV en de wederpartij exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nova Project BV gevestigd is.  

Arbitrage  

Artikel 23.

1. Voor beslechting van geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden.   
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten tussen Nova Project BV en de wederpartij dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), met dien verstande dat partijen, behoudens dringende redenen, hierbij instemmen met benoeming van de arbiters voorkomend op de lijst van het NAI.  
3. De in het vorige lid van dit artikel bedongen arbitrale geschillenbeslechting is slechts van toepassing indien tenminste een van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst een BVP-lid was en tot en met het ontstaan van het geschil is gebleven alsmede de aanhangig te maken vordering (niet zijnde een tegenvordering) in hoofdsom meer dan € 2.000,- (tweeduizend euro) bedraagt.   
4. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.  
5. De arbiters zullen spreken als goede mannen naar billijkheid.